建筑工程合同书要包括什么内容？

南通律师网 www.nt64.net

  建筑工程合同书要包括什么内容？
  
  《建筑工程施合同范本》
  
  发包人：(全称)
  
  承包人：(全称)
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
  
  1、工程概况
  
  工程名称：
  
  工程地点：
  
  工程内容：(群体工程应附承包人承揽工程一览表 )
  
  工程立项批准文号：
  
  资金来源：
  
  2、工程承包范围
  
  承包范围：
  
  3、合同工期
  
  开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 ，合同工期总日历天数 天
  
  4、质量标准
  
  工程质量标准：
  
  5、合同价款
  
  金额：
  
  6、组成合同的文件
  
  6.1组成合同的文件包括：
  
  (1)本合同协议书
  
  (2)中标通知书
  
  (3)投标书及其附件
  
  (4)本合同专用条款
  
  (5)本合同通用条款
  
  (6)标准、规范及有关技术文件
  
  (7)图纸
  
  (8)工程量清单
  
  (9)工程报价单及预算书
  
  6.2双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
  
  8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  
  9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 10、合同生效
  
  10.1合同订立时间： 年 月 日
  
  10.2合同订立地点：
  
  10.3本合同双方约定 后生效。
  
  发包人：(公章) 承包人：(公章)
  
  地址： 地址：
  
  法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
  
  委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
  
  电话： 传真： 电话： 传真：
  
  合同的重要性是我们始终无法忽视的，并且随着经济交往越来越密切，对合同各个条款的斟酌就显得更为重要。在建筑工程行业，由于合同标的额一般来说都比较大，因此一旦产生损失就很难短时间内弥补。因此我们上面为您整理的建筑工程合同书的范本可以供您参考。不过由于在具体协商制定合同的过程中，双方往往会就具体的问题提出特殊的要求，因此如果您对建筑工程合同还有进一步想了解，可以咨询更多相关问题您可以咨询遂宁律师，他们会为您提供更加专业的服务。
  
  
  
  
  

·无效劳动合同的责任怎么承担
      用人单位需要按照国家规定的时间，与劳动者签订书面的劳动合同。不过您也要注意，虽然劳动合同签订了，但也不一定都是有效的。通常在没有按照国家规定的情况下签订的劳动合同就是无效的，这时无效劳动合同的责任怎么承担呢？我们一起在下文中进行具体了解吧。 一、无效劳动合同的责任怎么承担 ...

·工伤骨折能休息几个月
      工伤骨折能休息几个月 一、工伤骨折能休息几个月 工伤的骨折能休息的时间，主要根据骨折的类型来决定。骨折以后恢复时间最少得3个月以上。对于轻微的骨折一般3个月完全可以达到功能正常的恢复状态，这时候就可以停止休息。有些骨折类型相对比较麻烦一点。 二、工伤认定完就可以报销医疗费吗...

·1、劳动关系，是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程
      1、劳动关系，是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程中的权利义务关系。用人单位，是指中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织。同时。也包括国家机关、事业单位、社会团体与劳动者建立劳动关系的。现在很多公司为了节约人工成本减少劳动纠纷，都把原来员工的劳动关...

·员工怀孕什么情况下可以辞退
      员工怀孕什么情况下可以辞退女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人单位不得依照《劳动法》第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同。 但是，依据《劳动法》第二十五条以及《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条相关规定，劳动者有如下情形之一，用人单位有权依法解除与怀孕女职工的劳动关系：1、严重...

·工亡抚恤金发放标准是什么？
      工亡抚恤金发放标准是什么，是按照什么发放的，很多人都有这样的疑问，尤其是不太了解相关政策的人。只有了解了相关的政策，才能在遇到这种情况的时候，更好的维护自己的权益。下面就由我们来说明一下这个问题。 一、工亡抚恤金发放标准 1、职工死亡后，丧葬补助费按下列标准发给：因病或非非因...

·工程预验收和初验收对区别是什么
      1.验收组织方不同：预验收由监理公司组织，建设单位、承包商参加初步验收由监理公司组织，建设单位、承包商参加工程竣工验收由建设单位负责组织实施，工程勘察、设计、施工、监理等单位参加2.目的不同：预验收项目监理部就存在的问题提出书面意见，并签发《监理工程师通知书》（注：需要时填写），...

·老工伤退休工资待遇是怎样的
      一，老工伤退休工资待遇是怎样的1、除了一至四级的工伤退休金低于伤残待遇的，由工伤保险基金补足差额外，其它工伤退休仍按本人应得的退休金享受工伤待遇的。2、《工伤保险条例》第三十五条，职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受以下待遇：(一)从工伤保险基金...

·什么情况下公司可以解除劳动合同
      什么情况下公司可以解除劳动合同 一、在什么情况下公司可以解除劳动合同 1、试用期内证明员工不符合录用条件的 2、员工严重违反劳动纪律或单位规章制度的 3、员工被依法追求刑事责任的 4、单位歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间的或者生产经营状况发生严重困难的 5、员工严...

·一、关于劳动合同法的司法解释最新的是什么?
      一、关于劳动合同法的司法解释最新的是什么? 《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》已于2010年7月12日由最高人民法院审判委员会第1489次会议通过，现予公布，自2010年9月14日起施行。为正确审理劳动争议案件，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华...

·作为原告开庭前的准备工作主要有哪些
      作为原告开庭前的准备工作主要有哪些?第一，按照传票上规定的时间，按时参加诉讼;第二，携带本人身份证，一起起诉状等诉讼文书;第三，携带所有证据的原件，如果有证人出庭作证，需要让证人亲自来法庭并且携带身份证证;第四，开庭时遵守法庭记录;第五，如果法院主持调解，需要有一个调解的最低底线...

·市政工程质保金规定有哪些
      市政工程质保金规定有哪些规定？为了方便人们出行，政府单位会鼓励企业修建市政道路。由于此类工程项目易受到环境等因素的影响，故而质量容易发生质量安全事故，发包方为了能及时的处理此类事故，会与承包方约定在发包时，会约定质保金，根据我国相关法律的规定，市政工程质保金规定有哪些规定? 一...