房地产认购协议书是什么样的

南通律师网 www.nt64.net

  房地产认购协议书是什么样的
  
  一、房地产认购协议书样本
  
  房地产认购协议书
  
  甲方：________ 乙方：____________
  
  甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜，在签署正式《商品房买卖合同》之前，达成如下协议：
  
  第一条 项目情况
  
  甲方在位于____________ 拟开发建设住宅小区。
  
  第二条 乙方认购房屋的面积
  
  乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为________㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差，双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。
  
  第三条 计价方式与价款
  
  甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款：
  
  按建筑面积计算，该房屋单价为(人民币)________元/㎡。总价款为____________元。
  
  第四条 付款方式及期限
  
  乙方同意按第____种方式付款。 第1种：乙方分期支付购房款。
  
  1、乙方签订此认购协议，向甲方支付该房屋总价款的____即(人民币)________ 元。
  
  2、甲方进入施工现场开始施工之日起，十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的________。
  
  3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起，三日内须向甲方支付至该房屋总房款的________。
  
  4、乙方在该房屋达到入住标准时，须向甲方支付至该房屋总房款的________。
  
  第2种：乙方办理银行按揭贷款。
  
  1、乙方签订此认购协议，即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币)________元。
  
  2、甲方在取得房屋预售许可证后，乙方办理银行按揭贷款。
  
  第五条、乙方的违约责任
  
  乙方如未按本协议约定的时间付款，逾期每日按1%收取违约金，逾期15日，甲方有权解除本协议。
  
  因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务，乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%，剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕，否则此协议自动终止。
  
  本条所述逾期付款，是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。
  
  第六条、 房屋交付期限
  
  1、甲方承诺在____年____月____日前，将符合本协议约定的房屋交付给乙方。
  
  2、如遇下列特殊情况，除双方协商解决外，甲方可根据实际情况予以延期，因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。
  
  第七条、关于签订《商品房买卖合同》及更名的约定
  
  甲方取得《商品房预销售许可证》后，甲乙双方签订《商品房买卖合同》，此协议自动终止;在正式签订《商品房买卖合同》前，乙方可更名一次，在签订《商品房买卖合同》后，乙方如更名须自行到房地产交易中心办理，费用自理。
  
  第八条、 本认购协议一式两份，双方各执一份。在签署之日即时生效，每份具有相同法律效力。
  
  甲方：_______________ 乙方：_______________
  
  联系方式：________________ 联系方式：________________
  
  ____年____月____日
  
  二、认购协议的效力是怎样的
  
  关于认购协议的法律效力存在两种观点：必须磋商说和必须缔约说。必须磋商说是指当事人之间一旦缔结认购协议，双方就负有在未来某个时候为达成买卖合同而进行磋商的义务，只要当事人为缔结买卖合同进行了磋商，即履行了预约义务，而最终商品房预售合同是否缔结成功则非其所问。必须缔约说则认为认购协议的效力就是缔结商品房预售合同，故当事人仅仅为缔结预售合同而进行磋商是不够的，还必须成功缔结本约，否则认购协议毫无意义。具体而言，还应视个案情况进行认定：
  
  1、如果认购协议内容尚不包括预售买卖合同主要内容，采用必须磋商说较为合理，因为双方对买卖合同主要内容仍未达成共识，认购书只能约束双方在约定时间内就订立买卖合同尽到诚信义务的磋商，而难以约束其必须订立买卖合同。双方经诚信磋商后难以达成一致的，任何一方不应视为违约;反之则可要求其承担责任。
  
  2、如果认购协议已包括买卖合同的主要内容，采用必须缔约说较为合理。在商品房认购书确定房号、价格、面积等购房合同成立的条件时，应当认定其合同效力。认购协议未尽事宜，完全可以通过合同漏洞填补的方法确定，开发商即负有为认购人保留预订的商品房的义务。需要注意的是，只有在售房人拒绝履行洽谈签约义务时，买受人才有权请求法院强制其将房屋出售给自己。
  
  因此，商品房认购协议的效力要根据具体情况而定，如果认购协议中没有包括买卖合同的主要内容，则认购协议是完全有效力的;如果认购协议中包括了买卖合同的主要内容，则必须要购房者与开发商缔结了本约，认购协议才有效力，否则它是没有意义的。
  
  有购房打算的，可以和房地产企业签订房地产认购协议书，双方达成一个购房的意向，等房子真正交付的时候，双方可以签订买卖合同。认购协议书也是房地产交易市场中的购房合同的一种补充，确保房地产交易市场的有序发展。如果对于协议书的内容有疑问，可以咨询在线律师。
  
  

·我国能不能异地处理违章？
      我国能不能异地处理违章？ 我们在生活中不管是步行还是开车都要严格遵守交通规则，因为如今车辆的增多导致交通状况比较复杂，也很容易出现交通事故，一旦出现交通事故不但会给自己造成损失，还会造成他人的巨大损失，甚至会威胁他人的生生命安全，那能不能异地处理违章?下面就详细介绍。 一、能...

·起诉离婚可以在外地起诉吗，如何确定管辖法院？
      在我国不少夫妻离婚的原因是夫妻双方身处异地，聚少离多的情况让夫妻双方的感情变得非常的平淡，而且有些情况下，夫妻一方可能会在异地碰到了更喜欢的人，这时候就会导致离婚案件的发生，这个时候就会有人问起诉离婚可以在外地起诉吗，如何确定管辖法院? 一、离婚可以在异地起诉吗 夫妻一方提出...

·陇西县土地使用证怎样办理贷款？
      在我们的现实生活当中，您都知道使用土地的话，肯定是需要完成一定的手续的，比如说从她人那个地方，受让土地使用权的，应当要缴纳土地使用的受让金。还会有相关的证明，比如说土地使用证。那么很多人想了解陇西县土地使用证怎样办理贷款? 一、使用土地使用证贷款，需要满足3个条件： 第一、借款年...

·泰州市征地房屋拆迁补偿安置管理办法有哪些内容
      泰州市征地房屋拆迁补偿安置管理办法有哪些内容 泰州市在2014年的时候就房屋征地拆迁补偿安置作出了统一的规定。因此，要是当地再需要进行房屋的拆迁的话，则就可以依据该规定进行想要的补偿安置。 泰州市征地房屋拆迁补偿安置管理办法有哪些内容？ 《泰州市征地房屋拆迁补偿安置管理办...

·怎么知道土地使用年限，到期了怎么办？
      怎么知道土地使用年限，到期了怎么办？我国的土地所有权归属于国家，我们只能使用土地，而且大部分是有偿使用，土地的价值近年来随着经济的发展也变得越来越大，由于国家的土地使用面积有限，为了更好的发挥土地的利用价值，国家对土地的用途进行了划分，不同的土地的用途土地使用年限也不一致，那么怎...

·国家征收土地没有用完该怎么办
      国家征收土地没有用完该怎么办 在全世界各国，城市化都是一个发展的潮流和趋势，我国也不例外。我国的城市化程度相对较低，但是近年来城市化的水平得到了提高。在城市化规划建设过程中，会有一系列的问题需要进行改造。那么，这个过程中中就可能会涉及到政府进行征地，如果国家征地土地没有用完该怎么...

·一、重婚罪在户藉地报警吗?
      一、重婚罪在户藉地报警吗?如果是告女方，就应当在女方户口所在地派出所报案。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十八条规定，重婚罪是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而且这种夫妻关系未经法律程序解除尚存续的，即为有配偶的人;如...

·土地租赁合同未生效可以解除吗？
      土地租赁合同未生效可以解除吗?可以解除，合同解除，是合同当事人一方或者双方依照法律规定或者当事人的约定，依法解除合同效力的行为。合同一旦签约，具有国家法律保护。合同解除分为合意解除和法定解除两种情况。解除是合同之债终止的事由之一，它也是一种法律制度。在适用情势变更原则时，合同解除...

·江苏省公路建设征地拆迁补偿标准是什么？
      江苏省公路建设征地拆迁补偿标准是什么？ 一、 江苏省公路建设征地拆迁补偿 1、 征收耕地补偿标准：旱田平均每亩补偿5.3万元，水田平均每亩补偿9万元，菜田平均每亩补偿15万元。 2、 征收基本农田补偿标准： 旱田平均每亩补偿5.8万元，水田平均每亩补偿9.9万元，菜田平均每...

·土地使用证四邻指界不同意怎么办？
      在按违约缺席指界程序办理前，国土资源局会组织各方到场，充分听取各方意见，弄清拒不签字的原由，以便及时处理争议，保障当事人合法权益。一、土地使用证四邻指界不同意怎么办?办理土地使用证，四邻不签字，也可以办理土地使用证，在房屋建成后，当事人向国土资源局申请办理国有土地使用权证，然后根...

·征地拆迁整治方案是怎样的？实施步骤是哪些？
      征地拆迁整治方案是怎样的？实施步骤是哪些？ 一、组织实施 (一)根据省、市政府部署，按照统一领导、统一部署、统一征迁、统一补偿和分级负责、责任包干的要求，在县委、县政府的领导下， 县铁路建设指挥部(以下简称县指挥部)全面负责铁路建设工程征地拆迁政策处理工作的组织、指导、协调、...