最新房地产买卖契约范本

南通律师网 www.nt64.net

  买卖契约也就是买卖合同，在进行大宗商品交易的时候，需要当事人根据实际情况签订一份买卖契约。那么针对房地产买卖而言，这个买卖契约都包括了哪些内容呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。
  
  房地产买卖契约范本
  
  甲方(卖方)：
  
  契约人：
  
  乙方(买方)：
  
  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的住房事宜，订立本契约，以资共同遵守。
  
  第一条　甲方同意将座落在青岛市区(市)　　路　　号　　幢　　单元　　户的住房(房屋所有权证号：　　　　 土地使用权证号：　　　　 )计建筑面积　　　　　平方米出售给乙方。乙方对甲方所出售的房屋已充分了解，愿意购买上述房屋。
  
  第二条　甲、乙双方同意，上述房屋的成交价为人民币元(大写佰拾万仟佰拾元整)。本契约签订之日，乙方向甲方支付人民币元(大写　 万　 仟　 佰　 拾　 元整)作为购房定金。
  
  第三条　甲、乙双方同意，自本契约生效之日起日内，将上述房屋价款分次付给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵房价。具体付款日期、金额和方式如下：
  
  第四条　甲方应于将房屋交付给乙方。
  
  第五条　甲、乙双方同意，在房屋实际交付之日前，根据有关规定应交付的与房屋有关的费用(包括水、电、煤气、供暖等)由甲方负责缴付;若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责，与乙方无关。
  
  第六条　甲方保证上述房屋权属清楚。自本契约生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。
  
  第七条　本契约签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在日内将乙方的已付款(不计利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起的日内将双倍定金及已付款返还给乙方。
  
  乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由违约一方向对方支付购房价款万分之　　的违约金。任何一方逾期　　日以上未履约的，视为悔约，违约方应按本条第一款的规定承担责任，但双方另有约定的除外。
  
  第八条　甲、乙双方在办理上述房屋买卖交易过户手续时所需交纳的税费，由甲乙双方按有关规定承担。
  
  第九条　甲、乙双方在履行本契约过程中发生争议，应协商解决。协商不成时，可向仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。
  
  第十条　本契约未尽事宜由甲、乙双方另行在本契约的补充条款中加以明确。
  
  第十一条　甲、乙双方经协商一致，在不违背本契约上述条款原则的前提下，就本契约未尽事宜订立的补充条款，为本契约不可分割之一部分，与本契约具有同等效力。
  
  第十二条　本契约及补充条款经甲、乙双方签章后生效。
  
  第十三条　本契约连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等效力。
  
  补　充　条　款
  
  …………………………………………………………………
  
  (粘贴线)　　　　　　　　　　　　　 (骑缝章加盖处)
  
  甲方：(签章)　　　　　　　　　　　　　　　 乙方：(签章)
  
  身份证/法定代表人：　　　　　　　　　　　　　身份证/法定代表人：
  
  地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地址：
  
  联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　 联系电话：
  
  委托代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　 委托代理人：
  
  年　　月　　日
  
  房地产的买卖向来都是比较重要的，当事人在签订相关契约的时候，也要小心谨慎，否则的话自身利益就有可能受到损害。如果你在实践中遇到了这方面的问题而不知道该如何解决的话，建议最好还是委托专业律师来帮助你。
  
  

·闲置土地处置办法是什么？
      闲置土地处置办法是什么？ 我国为了有效的利用闲置土地和处置闲置土地，特意的出台了相关的法律条例来解决这类问题，并且修订了相关的闲置土地处置的办法。这在一定的程度上有效的解决了我国现如今发生的各种情况。并且随着我国闲置土地情况的不断变化，我国的相关法律条例也在不断的完善着。那么我...

·国有土地出让金标准有哪些？
      国有土地出让金标准有哪些？区别是否低价出让国有土地使用权，现主要依据以下规定：1992年原国家土地管理局出台的《划拨土地使用权管理暂行办法》规定“土地使用权出让金，区别土地使用权转让、出租、抵押等不同方式，按标定地价的一定比例收取，较低不得低于标定地价的40%”；1995年又出台...

·协议出让国有土地使用权规定四川都有哪些？
      国有土地和其他类型的土地有所不同，因为所有权是属于国家的，所以在有关国有土地的买卖、租赁以及出让都有着特别严格的规定和相关程序，但是由于我国各省市具体的地区情况不一样，所以，当地会结合实际进行一些改动，那么，协议出让国有土地使用权规定四川都有哪些? 关于进一步加强土地出让管理的规...

·南京集体土地上房屋征收与补偿条例 ? 第一章 总 则 第
      南京集体土地上房屋征收与补偿条例 ? 第一章 总 则 第一条为规范征收集体土地涉及房屋补偿安置工作，保护当事人合法权益， 根据 《 中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例 》、《 江苏省土地管理条例 》及 《 江苏省征地补偿和被征地农民社会保障办法》 ...

·国家铁路征地补偿标准是什么
      国家铁路征地补偿标准是什么 1、土地补偿费 按照《土地管理法》规定，土地补偿费为被征收土地前三年平均年产值的6-10倍，该费用归农村集体经济组织所有，但是，按照国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发【2004】28号)县级以上地方人民政府要采取切实措施，使被征地农民...

·别墅的土地使用年限是多长？
      别墅的土地使用年限是多长？ 一、别墅的使用年限 据资料显示,法律规定现行商品住宅用地的使用期限是70年和50年。但自2006后我国法律就取消50年的土地使用权。别墅是一种商品房,非普通住宅。使用年限和普通住宅年限应同为70年。 二、房屋产权年限到期后该怎么办? 房屋的房产权...

·农村土地承包纠纷仲裁的流程是怎样的？
      农村土地承包纠纷仲裁的流程是怎样的？ 一、农村土地承包纠纷仲裁的流程是怎样的？ 农村土地承包仲裁委员会决定受理的，应当自收到仲裁申请之日起五个工作日内，将受理通知书、仲裁规则和仲裁员名册送达申请人；决定不予受理或者终止仲裁程序的，应当自收到仲裁申请或者发现终止仲裁程序情形之日起...

·土地使用权归开发商还是属于业主
      土地使用权归开发商还是属于业主房屋所有权为开发商原始取得，业主为继受取得。在业主取得产权之前，该房屋并不存在法律意义上的所有权。业主与开发商之间是商品房买卖合同，而依据我国的规定，不动产物权的设立、变更等需要登记的，在登记后生效。《民法典》(自2021年1月1日起施行)第二百零九...

·农村土地承包新政策的内容有哪些？
      农村土地承包新政策的内容有哪些？ 一、农村土地承包的基本含义 农村土地承包是指采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式，不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒淮等农村土地，可以采取招标、拍卖、公开协商等方式承包。农村土地承包后土地的所有权性质不变，承包地不得买卖。 二、农村...

·盖厂房没有土地使用证可以吗？
      盖厂房没有土地使用证可以吗?盖厂房没有土地使用证，擅自建厂房是属于违建行为，无法办理环评手续。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条　建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建...

·国有土地使用自由租用可以么？
      国有土地使用自由租用可以么？企业通过拍卖的方式拿到国有土地使用权后，有权对其进行买卖、转让和出租等。现实生活中，也有不少企业将手中不用的土地对外出租，以此获取一定的租金收入。一些不具备条件的企业，也想将土地租出去。那么国有土地使用自由租用可以么？下面我们给您具体讲解下有关知识。 ...