茶叶购销合同模板

南通律师网 www.nt64.net

  茶叶购销合同模板
  
  茶叶购销合同
  
  甲方：___茶厂
  
  乙方：___茶叶公司
  
  根据国家有关规定、政策，经双方协商，特签订本合同，以共同遵守。
  
  一、品名、计量单位、数量、价款、交货日期
  
  品名 计量单位 数量 单价(人民币) 总价 交货日期
  
  红叶特级绿茶 公斤 500 64元/千克 16000元 ___年___月___日
  
  二、质量要求：甲方提供给乙方的茶叶必须为今年新茶，且茶叶必须符合国家规定的茶叶等级标准。
  
  三、包装要求：茶叶必须用大塑料外包，纸袋内装，外用纸箱或麻包袋装。包装费仍由甲方负责。
  
  四、交货方式及运费：由甲方直接运往乙方，运费由甲方承担。
  
  五、验收方式及日期：货物到达乙方后，乙方根据有关茶叶验收规定，于2天内完成验收工作并确认收货。
  
  六、货款结算：乙方于确认收货10天以内通过银行托付货款。
  
  七、违约责任：合约签订后，如双方不能履行，在正常情况下甲方拒不交货或乙方拒付款都须处以货款20%的罚金。甲方迟交货或乙方迟付款，则每天罚万分之三的滞纳金。甲方提供货物数量不足，则不足部分的货款按总货款的20%的比例赔偿。甲方提供货物质量不合格，则重新酌价。如遇特殊情况，则提前20天通知对方，并按总货款的10%赔偿损失费。
  
  八、解决合同纠纷方式：对执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如因协商不能解决，对方可向仲裁机构申请仲裁，亦可向人民法院起诉。
  
  九、若遇不可抗拒力，不能履行合同，应及时通报对方，并根据有关民法典以书面形式办理变更或解除合同的手续。
  
  十、本合同自签订之日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。
  
  本合同正本一式两份，甲、乙双方方各执一份，自签订之日起生效。
  
  甲方 　　 乙方
  
  ___茶场(公章) 　 ___茶叶公司(公章)
  
  代表人：___　　 代表人：___
  
  通过上面的茶叶购销合同模板我们可以看到，合同里首先要写明茶叶的名称、计量单位、数量、价款、交货日期等信息。还有就是对茶叶质量，包装，交货方式及运费，验收方式及日期，货款结算方式等要有相应的规定，避免之后出现不必要的纠纷。最后当然就是违约责任的处理，这也是每一份合同里都必不可少的一部分。

·合同法第一百八十六条的相关法律规定是怎样的
      合同法第一百八十六条的相关法律规定是怎样的？《合同法》的主要内容是围绕着合同的签订已经履行等相关情况进行的规制。在我们的现实生活中，《合同法》对于很多人来说都是非常重要的一步法律，因此，他都想要知道合同法第一百八十六条的相关法律规定是怎样的?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相...

·对方限购拒绝履行合同可以追究违约责任吗
      对方限购拒绝履行合同可以追究违约责任吗 一、对方限购拒绝履行合同可以追究违约责任吗? 限购拒绝履行合同的一般是不能追究违约责任的，因为这属于不可抗力因素。如果签合同之前就限购了，受欺诈签订的合同是无效的，这样可以追究对方的法律责任。《合同法》第94条规定：“有下列情形之一的，...

·可撤销可变更合同类型的介绍
      可撤销可变更合同类型的介绍 一、可撤销可变更合同类型 我国《合同法》第54条规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销： (1)重大误解的民事行为 (2)显失公平的民事行为 (3)因欺诈而订立的不损害国家利益的合同 (4)因胁迫而订立的不损害国家利益的...

·检测合同管理制度规定
      检测合同管理制度规定 一、主题内容与适用范围 1、根据《民法典》和相关法律法规，以及《瓮福集团子公司合同管理指引》要求，结合公司实际情况，特制订本办法。 （1）本办法适用于公司所属各单位签订的各类合同，包括合同正本及附属合同、变更协议、结算协议、解除协议、仲裁协议、纠纷处...

·网吧转让合同纠纷的解决途径有哪些
      网吧转让合同纠纷的解决途径有哪些？在日常生活中，我们签订合同的目的就是明确双方的权利义务以及违约责任，避免产生不必要的纠纷。但总难免会出现各种原因产生合同纠纷而不得不诉至法院，给自己增加不少麻烦。如果网吧转让合同纠纷形成，那么纠纷解决途径有哪些?由我们为您整理相关内容，跟着我们一...

·软件技术贸易合同范本是怎么样的?
      软件技术贸易合同范本是怎么样的? 软件技术贸易合同 受让方(甲方)_______国________公司________地址：________ 电话：________ 法 定 代 表 人：________ 职务：________ 转让方(乙方)_______国_______...

·无名合同的适用规则在法律规定中有哪些方面
      无名合同的适用规则在法律规定中有哪些方面 一、确定无名合同的原则有哪些 1、吸收原则 以合同主要内容为主，吸收次要内容，确定符合合同关系基本特征的案由。如某建筑公司承包了某集团大楼的建设工程，双方在订立的建设工程承包合同中还设定了承包方为发包方提供30%建筑材料的条款。此合...

·如何处理单位解除合同争议
      劳动合同双方可以协商解除劳动合同，也可以单方解除劳动合同，但必须符合法律的规定，否则容易引发纠纷。发生纠纷后，如何处理单位解除合同争议呢？解除劳动合同后，单位不给离职证明怎么办呢？本文马上为你做详细解答。 一、如何处理单位解除合同争议 用人单位作出的解除劳动合同的决定，未向劳...

·合同逾期违约金上限是多少
      合同逾期违约金上限是多少？一、合同逾期违约金上限是多少？一般来说，在法律规定中，没有明确强调逾期付款违约金的上限。通常按照当事人双方签订的合同来看违约金的赔付多少。根据司法实践的经验，就逾期付款违约金的标准来说，如果双方没有在合同中约定，法院一般按同期银行贷款利率(大约每日万分之...

·没签合同没付定金可以毁约吗
      没签合同没付定金可以毁约吗不存在毁约问题。毁约意思是撕毁共同商定的协议、条约、合同等。毁约也不只是定义于格式文本，也体现在口头表现。毁约就是不遵守原签定的所有合同条款。违约是一个法律术语。二、交了定金但是没签合同交付的定金能退吗如果是开发商违约，即使没有签合同也可以退定金。最高人...

·门面合同违约金怎么算? 一、门面合同违约金怎么算 (一)
      门面合同违约金怎么算? 一、门面合同违约金怎么算 (一)门面合同违约方 1、甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的，应支付乙方本合同租金总额 %的违约金。甲方除应按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。 2、乙方要求甲方继续履行合同的，甲方每逾期交房一...