工期索赔的依据有哪些

南通律师网 www.nt64.net

  工期索赔的依据有哪些？工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。
   一、工期索赔的具体依据
  承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：
  (1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
  (2)合同双方认可的详细进度计划;
  (3)合同双方认可的对工期的修改文件;
  (4)施工日志、气象资料;
  (5)业主或工程师的变更指令;
  (6)影响工期的干扰事件;
  (7)受干扰后的实际工程进度等;
   二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件
  《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
  (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
  (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
  (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
  (4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
  (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
  (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
  (7)专用合同条款中约定的其他情形。
  因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。
  以上便是工期索赔的依据有哪些的内容，以及《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)确定的可以顺延工期的条件，如果建筑工程在日常工作中，为了我们自身的合法权益，做好工期进度计划，一般情况是不会延误工期的。

·劳动合同法补偿金的支付情形有哪些？
      一般情况下，劳动者解除劳动合同，以及用人单位单方面解除或终止劳动合同，都会涉及到劳动合同法规定的补偿金问题。那么劳动合同法补偿金的支付情形有哪些呢?下面的我们将为您详细解答这个问题，希望可以帮助到你。 劳动合同法补偿金的支付情形有哪些 1、劳动者解除劳动合同，用人单位应当支付...

·尘肺病的工伤认定流程是怎样的？
      有的职业在工作的过程中，时间久了可能会得尘肺病，比如教师经常使用粉笔，粉刷工粉刷等等，那么在工作过程中得了尘肺病如果可以进行工伤认定的话，那么尘肺病的工伤认定流程是怎样的呢？今天跟我们一起来看看吧！ 尘肺病的工伤认定流程是怎样的 一、法律规定的职业病包括哪些？ 根据我国...

·辞退员工补偿有封顶吗？
      辞退员工补偿有封顶吗？ 一、辞退员工补偿有封顶吗? 支付经济补偿的年限最高不超过十二年(也就是12个月的工资)。如果用人单位合法辞退，《劳动合同法》第四十七条　经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满...

·员工解除劳动合同有补偿吗
      员工解除劳动合同就是俗称的辞职。员工辞职的原因有很多种，很多人都会觉得不管是什么原因，只要是自己主动辞职就不会有任何补偿。不过，从法律的角度来看，员工解除劳动合同有补偿吗？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。 一、员工解除劳动合同有补偿吗 根据劳动和社会保障部《关于实行劳动合...

·劳动仲裁后仍不付工资怎么办
      劳动仲裁后仍不付工资怎么办 在工作过程中，我们经常遇到雇主拖欠工资的情况。在这种情况下，我们可以申请劳动仲裁，但是如果劳动仲裁后工资仍然没有支付，我们该怎么办?劳动仲裁裁决书签发后，工资的劳动裁决书确定。如果公司在履行期结束后不去法院起诉，则裁决生效。 公司仍然没有支付工资，...

·病假到期可以解除劳动合同吗？
      病假到期可以解除劳动合同吗 劳动者在患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内，用人单位不得解除劳动合同;即使在经济性裁员和企业客观情况发生重大变化时，用人单位也不得与劳动者解除劳动合同;原劳动部在《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》中具体规定了不同的工作年限所对应的医疗期，患病或非...

·上海劳动仲裁怎么办？具体流程有哪些？
      上海劳动仲裁怎么办？具体流程有哪些？ 上海市我国的一个国际化程度非常高的大都市，经济比较繁华，人口比较多，企业也很多。职工也用人单位之间的纠纷也时有发生，当协调不成时，这就需要向劳动仲裁部门申请裁决。那么，在上海劳动仲裁怎么办?具体流程有哪些呢?为您解答。 一、劳动仲裁 劳...

·政府工程发包合同范本是什么?
      政府工程发包合同范本是什么样的？ 政府主要职能之一就是进行基础设施建设，像铁路、公路及机场等工程都属于政府工程，政府作为项目责任方，会通过公开招标的方式选择建设方，双方会签署一份发包合同，规定好各自的权利及义务。那么政府工程发包合同范本是什么样的？下面我们一起跟随我们的这篇文章...

·没有签劳动合同离职应该注意什么
      没有签劳动合同离职应该注意什么 关键一点就是证据，需要你和用人单位有劳动关系的证据。至于工作了多少时间，工资每月多少等，可以用“举证责任倒置”的原则，由用人单位来证明，如果用人单位不能证明，将承担不利后果。“举证责任倒置”在劳动法领域广泛存在。《劳动争议调解仲裁法》 第6、3...

·工业品买卖合同最新版是怎样的
      工业品买卖合同最新版是怎样的？ 随着我国改革开放和市场经济的快速发展，各种经济主体不断涌现，贸易交易、商品买卖等各种经济活动也日益增多，而合同就是为了保证经济活动的顺利进行，约定交易各方权利、义务、责任而订立的文本，有些具备普遍性、重要性的合同国家还制定了统一规范，那么，工业品...

·劳动合同法公司辞退员工的条件
      劳动合同法公司辞退员工的条件 一、劳动合同法公司辞退员工的条件 1、协商解除劳动合同，辞退员工： 《劳动合同法》第三十六条 用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。 2、用人单位单方解除劳动合同，辞退员工： 《劳动合同法》第三十九条 劳动者有下列情形之一的，用人单位...